1.关于行政监督部门]处理招标投标活动投诉的说法,正确的是( )。
A投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由.上一级行政监督部门指
定:一个部门负责处理
B.行政监督部]处理投诉,有权查阅、复制有关文件资料
C.行政监督部门]不得责令暂停招标投标活动
D.行政监督部门]应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定
【汇英答案】B
【汇英解析】 A选项错误,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门]投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。B选项正确,行政监督部门处理投诉,有权查阅、复制有关文件、资料,调查有关情况,相关单位和人员应当予以配合。C选项错误,必要时,行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。D选项错误,行政监督部门]应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
2.民事诉讼的基本特点是( )。
A.自愿性、强制性、保密性
B.公权性、程序性、强制性
C.公权性、快捷性、保密性
D.自愿性、独立性、快捷性
【汇英答案】B
【汇英解析】 民事诉讼具有以下基本特点: (一) 公权性(二)程序性(三)强制性。
3.施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果,由( )承担。
A.本人
B.项目经理
C.项目经理部
D施工企业
【汇英答案】D
【汇英解析】 由于项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。所以,项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。例如:项目经理部没有按照合同约定完成施工任务,则应由施工企业承担违约责任;项目经理签字的材料款,如果不按时支付,材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。
4.下列情形中,建设工程代理行为终止的是( )。
A.代理事务完成
B.被代理人暂停委托
C.作为代理人的自然人病重
D.作为被代理人的法人进入破产重整程序
【汇英答案】A
【汇英解析】 有下列情形之一的,委托代理终止: (1)代理期限届满或者代理事务完成: (2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托; (3)代理人丧失民事行为能力; (4)代理人或者被代理人死亡: (5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。
5.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,关于事故处理的说法,正确的是( )。
A特别重大事故的批复时间可以延长,但延长时间最长不超过30日
重大事故的事故调查报告由国务院批复
C.较大事故的批复时间为30日
D事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理
【汇英答案】A
【汇英解析】 A选项正确,特别重大事故,30日内做出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,延长的时间最长不超过30日。B选项错误,《生产安全事故报告 和调查处理条例》规定,重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;重大事故由省级人民政府负责调查,因此重大事故报告由省级人民政府进行批复。C选项错误,较大事故的批复时间为收到事故调查报告之日起15日内做出批复。D选项错误,事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复对本单位负有事故责任的人员进行处理。
6.某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车,施工企业取得该机动车的时间是( )。
A.订立机动车买卖合同时
B.交付行驶证时
C.交付车辆时
D.进行过户登记时
【汇英答案】 C
【汇英解析】动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。
7.广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害,关于民事责任承担的说法,正确的是( )。
A.施工企业承担赔偿责任,广告公司承担补充赔偿责任
B.广告公司承担赔偿责任,施工企业承担补充赔偿责任
C施工企业承担赔偿责任,但其有权向广告公司追偿
D.广告公司承担赔偿责任,施工企业不承担责任
【汇英答案】 D
【汇英解析】因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。
8.如无特别约定,投标文件的作者是( )。
A.招标人
B投标人
C.投标文件编写小组
D.投标文件载明的项目经理
【汇英答案】 B
【汇英解析】招标文件、投标文件,往往就是单位作品。单位作品的著作权完全归单位所有。
9.根据《民用建筑节能条例》,关于新建建筑节能的说法。正确的是( )。
A国家强制实施民用建筑节能的新技术
B.国家全面禁止使用能源消耗高的工艺
C.建设单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的设备
D.国家限制进出口能源消耗高的材料
【汇英答案】 C
【汇英解析】A选项错误:国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备。B选项错误:限制使用或者禁上使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。C选项正确:建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。
D选项错误:国家限制进C或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。
10.关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的是( )。
A建筑施工总承包企业特级资质不少于6人
B建筑施工劳务分包企业不少于1人
C.建筑施工总承包企业一级资质不少于3人
D.建筑施工专业承包企业一级资质不少于2人
【汇英答案】 A
【汇英解析】1建筑施工总承包资质序列企业,特级资质不少于6人,一级资质不少于4人,二级和二=级以下资质不少于3人。2.建筑施工专业承包资质序列企业,一级资质不少于3人,二级和二级以下资质不少于2人。3.建筑施工劳务资质序列企业,不少于2人。
11.关于安全生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法,正确的是( )。
A.可以视情况选择是否出示行政执法证件
B.负有安全生产监督管理职责的多部]在监督检查中,应当分别进行检查
C.负有安全生产监督管理职责的部门在进行检查时,发现存在安全问题应当由其他部门进行处理的,应当要求被检查单位向其他部门进行报告
D对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密
【汇英答案】 D
【汇英解析】安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的行政执法证件,对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密,D正确。
12.除法律另有规定或者当事人另有约定外,买卖合同中标的物毁损灭失的风险转移时间是( )。
A.合同成立时
B.合同生效时
C.标的物交付时
D.价款付清时
【汇英答案】 C
【汇英解析】标的物损灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
13.关于承包人将其工程分包的说法,正确的是( )。
A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人
B.承包人可以将工程分包给个人
C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人
D.分包人不得将其承包的工程再分包
【汇英答案】 D
【汇英解析】总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人,应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式: (1) 在总承包合同中规定分包的内容; (2) 在总承包合同中没有规定分包内容的,应当事先征得建设单位的同意。A选项错误。但是,劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定,可不经建设单位认可。需要说明的是,分包工程须经建设单位认可,并不等于建设单位可以直接指定分包人。《建筑法》规定,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
14.关于投标的说法,正确的是( )。
A投标人参加依法必须进行招标的项目的投标,应当受地区或者部门的限制
B.存在控股、管理关系的不同单位,可以参加未划分标段的同一招标项目的投
C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标,相关投标均无效
D投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,其投标无效
【汇英答案】 C
【汇英解析】单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未如分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的,相关投标均无效。
15.关于中标和订立合同的说法,正确的是( )。
A招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选,人确定中标人
【汇英答案】 D
【汇英解析】《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同
实质性内容的其他协议。
16.关于建设工程见证取样的说法,正确的是( )。
A.试样由取样人员作出标识、封志,由见证人员签字并对其代表性和真实性负责
B涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%
C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位
【汇英答案】 D
【汇英解析】A选项错误,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。
B选项错误,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。
C选项错误,D选项正确,见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。
17.关于民事诉讼中移送管辖的说法,正确的是( )。
A移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理
B.移送管辖限于上下级法院之间
C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的,可以再自行移送
D移送管辖与管辖权转移的程序完全相同
【汇英答案】 A
【汇英解析】人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的,应当移送有管辖权的人民法院,受移送的人民法院应当受理。
18关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法,正确的是( )。
A给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,应当对超过部分予以赔偿
B.情节严重的,取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告
C.履约保证金只能部分退还
D.一律不予退还履约保证金
【汇英答案】 A
【汇英解析】A选项正确,中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。B选项错误,情节严重的,取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。C选项错误,中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还。D选项错误,因不可抗力不能履行合同的,不适用以上规定。
19.关于货运合同特征的说法,正确的是( )。
A.货运合同是双务合同
B货运合同是实残合同
C.货运合同是无偿合同
D.货运合同的标的是货物
【汇英答案】 A
【汇英解析】货运合同的法律特征
(一)货运合同是双务、有偿合同承运人与托运人各承担一定的义务,互享一定的权利。承运人有义务安全、准时将货物运抵约定地点,并有权取得托运人支付的费用,而托运人或收货人有义务支付运输费用。
(二)货运合同的标的是运输行为货运合同当事人的权利及义务关系,不是围绕货物本身产生的,而是围绕着运送货物的行为而产生。
(三)货运合同是诺成合同货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约,承运人同意运输为承诺,合同即告成立。
(四)货运合同当事人的特殊性货运合同的收货人和托运人可以是同一人,但在大多数情况下不是同一人。在第三人为收贷人的情况下,收货人虽不是订立合同的当事人,但却是合同的利害关系人。
20.关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是( )。
A招标人收到投标文件后,应当开启检查是否符合招标文件的要求
B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,有正当理由的,招标人应当签收
C.未按照招标文件的要求密封的投标文件,招标人可以自行密封
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件,招标人应当拒收
【汇英答案】 D
【汇英解析】《招标投标法》规定,投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启投标人少于个的,招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。《招标投标法实施条例》进一步规定,未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况,并存档备查。
21.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的关于施工许可正的说法,正确的是( )。
A .施工企业应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告
B.中止施工未满1年的,无需向发证机关报告
C.无正当理由中止施工的,施工许可证自行失效
D.中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证
【汇英答案】 A
【汇英解析】
A选项正确,中止施工施工之日起1个月内向发证机关报告;
B选项错误,中止施工1个月便需要报告;
C选项错误,建设单位应当自领取施工许可证之日.起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期:延期以两次为限,每次不超过3个月既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。D选项错误,中止施工满一 年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
22.关于违约责任中承担赔偿损失限制的说法.正确的是( )。
A违约方应当赔偿不可预见的损害
B.损失赔偿不得超过违约方为履行合同付出的成本
C.当事人一方违约后,对方没有采取适当措施致使损失扩大的,非违约方可以就扩大的损失请
求赔偿
D.当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用。由违约方承担
【汇英答案】 D
【汇英解析】本题考查建设工程赔偿损失的规定
(一)赔偿损失的可预见性原则《民法典》规定,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失,如果损害是不可预见的,则违约方不应赔偿。
(二)采取措施防止损失的扩大《民法典》规定,当事人一一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,出违约方承担。
23.关于联合体投标的说法,正确的是( )。
A.由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较高的单位确定资质等级
B联合体各方中有一 一方具备承担招标项目的相应能力即可
C联合体中标的。联合体各方应当共同与招标人订立合同
D.联合体各方在同一 一招标项目中以自己名义单独投标的,应当向评标委员会澄清、说明以哪份投标文件为准
【汇英答案】 C
【汇英解析】A选项错误,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;B选项错误,联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力;C选项正确,联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。 联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。D选项错误,联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效。
24.施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前,资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是( )。
A.注册资本发生变更的
B将承包的工程转包或者违法分包的
C.被投诉、举报的
D.不与分包单位结算的
【汇英答案】 B
【汇英解析】企业申请建筑业企业资质升级、资质增项,在申请之日起前1年至资质许可决定作出前,有下列情形之一的,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请:
(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;
(2)与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;
(3)未取得施工许可证擅自施工的:
(4)将承包的工程转包或违法分包的;
(5)违反国家工程建设强制性标准施工的:
(6)恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的:
(7)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故,破坏事故现场、阻碍对事故调查的:
(8)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的:
(9)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的:
(10)伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的:
(11)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的;
(12)其他违反法律、法规的行为。
25.关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法,正确的是( )。
A.异议应当在投标截止时间7日前提出
B.对招标人的异议答复不服的,可以向有关行政监督部门投诉
C.招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复
D.招标人作出答复前,可以继续进行招标投活动
【汇英答案】B
【汇英答案】A选项,潜在投标人或者其他利書关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。B选项,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。CD选项,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复:作出答复前,应当暂停招标投标活动。
26.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的不良行为中,属于工程安全不良行为的是( )。
A.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
B在施工中偷工减料的
C.不履行保修义务的
D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
【汇英答案】A
【汇英答案】A属于工程安全不良行为BCD属于工程质量不良行为认定标准(1)在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的,(2)未按照节能设计进行施工的;(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修
书的,或质量保修的内容、期眼违反规定的:(5)不履行保修义务或者拖延最行保修义务的。
27.职工的下列情形中,不得认定为工伤的是( )。
A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的
B.工作时间之前在工作场所内,从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的
C.在工作时间和工作场所内,自残的
D.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
【汇英答案】c
【汇英答案】职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:
(1)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;
(2)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的:
(3)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的:
(4)患职业病的:
(5)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的:
(6)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;
法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
28.关于某建设工程依法实行监理的说法,正确的是( )。
A建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理
B监理单位不能与建设单位有隶属关系
C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
D.工程监理单位有权转让其工程监理业务
【汇英答案】C
【汇英答案】《建设工程质量管理条例》规定,实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有 工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。工程监理单位的资质反映了该单位从事某项监理工作的资格和能力。为了保证监理工作的质量,建设单位必须将需要监理的工程委托给具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
29.甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为200万元的买卖合同,甲向Z支付了定金50万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义务,致使不能实现合同目的,甲可以向乙主张返还( )。
A.40万元
B.50万元
C.90万元
D.100万元
【汇英答案】C
【汇英答案】定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。
30.下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中,人民法院可予支持的是( )。
A.支付工程款请求权
B.存款本金请求权
C.基于投资关系产生的缴付出资请求权
D.兑付金融债券本息请求权
【汇英答案】A
【汇英答案】当事人
可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩,但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的,法院不予支持:
(1)支付存款本金及利息请求权;
(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权; .
(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权;
(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。
31.关于安装工程一切险中的试车考核期的说法,正确的是( )。
A.试车考核期应当在保险期之外
B.试车考核期的长短只能根据法律的规定确定
C.试车考核期不得超出保单中列明的考核期限
D.试车考核期超出了合同约定的期限,不得加收保险费
【汇英答案】C .
【汇英答案】安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期。A选项错。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定,但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。B选项错。C选项正确。安装工程一 一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月,若超过3个月,应另行加收保脸费。D选项错。
32.根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》。 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是( )。
A建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
B建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日
期
D建设工程未竣工验收,发包人擅自使用的,以承包人实际完工之日为竣工日期
【汇英答案】C
【汇英答案】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,当事人
对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; A选项错。
(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; C选项正确。
(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。BD选项错。
33.根据《仲裁法》: 关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )。
A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的.由仲裁委员会主任指定:
B.采用简易程序审理仲裁案件,由3名仲裁员组成仲裁庭
C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定
D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的,必须各自选定1名仲裁员
【汇英答案】A
【汇英答案】A选项,当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定。B选项,采用简易程序审理仲裁案件,由1名仲裁员组成独任仲裁庭。CD选项,当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
34.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》: 施工企业项目经理造成重大质量事故。情节特别恶劣的,关于其承担的行政责任的说法中,正确的是( )。
A终身不予注册
B.责令停止执业1年
C.责令停止执业5年
D.吊销执业资格证书。5年以内不予注册
【汇英答案】A
【汇英答案】《建设工程质量管理条例》规定,违反本条例规定,注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的,责令停止执业1年:造成重大质量事故的,吊销执业资格证
书,5年以内不予注册:情节特别恶劣的,终身不予注册。
35.关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法,正确的是( )。
A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定
B.限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为无效
C.相对人可以催告法定代理入在收到通知之日起30日内予以追认
D.相对人催告法定代理人追认,法定代理人未作表示的.视为予以追认
【汇英答案】C
【汇英答案】《民法典》规定,限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效:实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起30日内予以追认。法定代理人未作表示的,视为拒绝追认。民事法律行为被追认前,善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。
36.根据(《文物保护法》Q关于施工发现文物的报告和保护的说法,正确的是( ).
A发现文物的单位或者个人应当保护
B.发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门
C.文物行政部门]必须在12小时内赶赴现场
D.施工发现的文物归施工企业所有,无需报告有关部门
【汇英答案】A
【汇英答案】《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。依照以上规定发现的文物属于国家所有,任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。
37.下列行为中,属于人民法院行政诉讼受案范围的是( )。
A.对行政机关为作出行政行为而实施的论证不服的
B.对吊销许可证不服的
C.对行政机关针对信访事项作出的受理不服的
D.对行政指导行为不服的
【汇英答案】B
【汇英答案】最高人民法院《关于适用<中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》规定,下列行为不属 于人民法院行政诉讼的受案范围:
38.下列情形中,:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经领发的安全生产许可证的是( )。
A转让安全生产许可证的
B安全生产许可证有效期满未办理延期手续的
C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的
D.超越法定职权颁发安全生产许可证的
【汇英答案】D
【汇英答案】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的,可以撤销已经颁发的安全生产许可证:
(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩,忽职守颁发安全生产许可证的:
(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的:
(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的:
(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的:
(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。
39根据《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》,关于建筑垃圾处理的说法。正确的是( )。
A建设单位应当建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度
B.建筑垃圾实行分类收集。分类存放、统一 一处置制度
C鼓励以前端收集为导向对建筑垃圾进行细化分类
D.落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任
【汇英答案】D
【汇英答案】A、B选项错误:规定施L单位应建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度,实行分类收集、分类存放、分类处置。C选项错误:鼓励以末端处置为导向对建筑垃坡进行细化分类。
40.关于违约金的说法,正确的是( )。
A约定的违约金过分离于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构不得予以减少
C.约定的违约金低于造成的损失的,人民法险或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加
B.一方违约,当事人要求支付违约金的,不得再要求继续履行
D.一方违约,当事人要求解除合同的不得再要求支付递约金
【汇英答案】B
【汇英答案】A选项错误,约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。B选项错误,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加。C选项错误,继续履行是一种违约后的补救方式,是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用,但不能与解除合同的方式并用。D选项错误,一方违约,当事人要求解除合同的,可以要求支付递约金。
41.关于申请撤销仲裁裁决的说法,正确的是( )。
A.当事人可以向仲裁委员所在地的中级人民法院申请撤销裁决
B.仲裁裁决认定事实不清的,当事人可以申请撒销仲裁裁决
C.当事人申请微销裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出下
D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷不得再行申请仲裁
【汇英答案】A
【汇英答案】
B选项错误:其描述不属于可以申请撤销仲裁裁决的情形。
C选项错误:当事人申请撤销裁决的,应当在收到裁决书之日起6个月内提出。
D选项错误:仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。
42.根据《民事诉讼法》: 在生效民事判决的执行中,当事人自行和解达成协议后,一方当事人不履行和解协议的,对方当事人可以( )。
A.向人民法院起诉
B.向仲载机构申请仲裁
C.申请人民法院按照原生效法律文书强制执行
D.申请人民法院强制执行和解协议
【汇英答案】C
【汇英答案】一方当事人不履行和解协议的或者反悔的,对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。
43.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》. 关于竣工验收备案的说法,正确的是( )。
A建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案
B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质星管理规定行为的,应当资令停止使用,重新组织竣工验收
C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机关提交工程质量监督报告
D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后,应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见
【汇英答案】B
【汇英答案】建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内办理建设工程竣工验收备案,A选项错误。备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,应当在收讫竣工验收备案文件15日内,责令停止使用,重新组织竣工验收。B选项正确。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内,向备案机关提交工程质量监督报告。C选项错误。《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件,验证文件齐全后,应当在工程竣工验收备案表上签署文件收论。D选项错误。
44用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者,给原用人单位造成损失的,由( )。
A.用人单位承担全部赔偿责任
B劳动者承担全部赔偿责任
C.原用人单位自行承担
D.用人单位和劳动者承担连带赔偿责任
【汇英答案】D
【汇英答案】《劳动合同法》规定,用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者,给其他用人单位造成损失的,应当承担连带赔偿责任。
45.下列情形中,属于投标人弄虚作假骗取中标的是( )。
A .投标人借用他人资质证书投标
B投标人之间协商投标报价,共同抬高投标报价
C.投标人之间约定中标人
D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标
【汇英答案】A
【汇英答案】《招标投标法》第33条中规定,投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定, 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的, 属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件:(2)提供虚假的财务状况或者业绩提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明:(4)提供虚假的信用状况:(5)其他弄虚作假的行为。
46.根据《节约能源法》,关于建筑节能的说法,正确的是( )。
A不符合强制性节能标准的项目,如确有必要,建设单位可以开工建设
B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目,已经建成的,可以投入使用
D.国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料
【汇英答案】B
【汇英答案】A选项错误,不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设。B选项正确,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。C选项错误,不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设:已经建成的,不得投入生产、使用。D选项错误,国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。
47.根据《建设工程质量检测管理办法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的是( )。
A.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备
B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后,由施工企业归档
C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检
D .检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况,及时报告建设单位
【汇英答案】C
【汇英答案】检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。A选项错。检测报告经建设单位或者工 工程监理单位确认后,由施工单位归档。B选项错。如果检测结果利害关系人对检测结果发生议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门]备案。C选项正确。检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,及时报告工程所在地建设主管部门。D选项错。
48.关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同
B未竣工的建设工程质量合格,承包人对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿
C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权
D建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息违约金、损害赔偿金等
【汇英答案】B
【汇英答案】A选项错误:承包人根据民法典第807条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。C选项错误:装饰装修工程具备折价或者拍卖条件,装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。D选项错误:承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。
49.某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧失劳动能力,关于其劳动合同解除的说法,正确的是( )。
A小李不能胜任工作的,单位有权与其解除劳动合同
B.小车严重违反单位规章制度,单位有权与其解除劳动合同
C.单位经济性裁员的,有权与小李解除劳动合
D.无论任何情形,单位均不得与小李解除劳动合同
【汇英答案】B
【汇英答案】A选项错误,《劳动合同法》 第40条规定,有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除劳动合同: (1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的:(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的: (3 )劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。B选项正确,严重违反用人单位的规章制度的,用人单位可以解除劳动合同。C选项错误,《劳动合同法》 第42条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同: (1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的: (2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; (3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的: (4)女职工在孕期、产期、哺乳期的; (5)在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足年的:(6)法律、行政法规规定的其他情形。D选项错误,《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同: (1)在试用期间被证明不符合录用条件的: (2)严重违反用人单位的规章制度的:(3)重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的: (4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的:(5 )因《劳动合同法》第26条第款第项规定的情形致使劳动合同元效的; (6)被依法追究刑事责任的。
50.根据《建筑安装工程费用项目组成》,属于安全文明施工费的是( )。
A.分部分项工程费
B.已完工程及设备保护费
C.临时设施费
D.规费
【汇英答案】C
【汇英答案】原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》1 (建办[2005] 89号)中规定,建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。住房和城乡建设部、财政部经修订后颁布的《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2013] 44号)中规定,安全文明施工费包括: (1) 环境保护费:是指施工现场为达到环保部门]要求所需要的各项费用。(2) 文明施工费:是指施工工现场文明施工所需要的各项费用。(3) 安全施工费:是指施工现场安全施工所需要的各项费用。(4) 临时设施费:是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用,包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。
51.下列事项中,属于生产经营单位编制生产安全事故专项应急预案应当规定的内容的是( )。
A.应急预案体系
B.应急指挥机构与职责
C事故风险描述
D.预警及信息报告
【汇英答案】B
【汇英解析】专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。
52.根据《安全生产法》,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的措施后撒离作业场所,这项权利是( )。
A.紧急避险权
B.知情权
C.拒绝违章指挥权
D.控告权
【汇英答案】A
【汇英答案】《安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧
急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
53.关于可撤销合同中撒销权行使的说法,正确的是( )。
A受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撒销权
B.当事人不得放弃撤销权
C.重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权
D.当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撒销权的,撒销权消灭
【汇英答案】C
【汇英答案】
《民法典》规定,有下列情形之一的,撤销权消灭:(1)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权:(2)当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权:(3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。
54.关于定金的说法。正确的是( )。A.定金合同自当事人均签名、盖章或者指印时成立。
B.定金数额超过主合同标的额的20%的,定金无效
C.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,非违约方应当适用违约金条款
D实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额
【汇英答案】D
【汇英答案】A选项,定金合同自实际交付定金时成立。B选项,定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。C选项,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。D选项,实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。
55.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,关于修改注册建造师签章的工程施工管理文件的
说法,正确的是( )。
A.应当征得所在企业同意后,由注册建造师本人修改
B.应当由注册建造师所在企业指定他人修改
C.应当由所在企业指定同等资格条件的注册建造师修改
D.应当由注册建造师本人自行修改
【汇英答案】A
【汇英答案】修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,应当征得所在企业同意后,由注册建造师本人进行修改:注册建造师本人不能进行修改的,应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改,并由其签字并加盖执业印章。
56.关于对工程建设各阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构的说法,正确的是( )。
A.工程建设全过程的执行情况由建设项目规划审查机构实施监督
B.工程建设前期咨询阶段的执行情况由工程质监督机构实施监督
C.工程建设验收阶段的执行情况由建筑安全监督管理机构实施监督
D.工程建设勘察阶段的执行情况由施工图设计文件审查机构实施监督
【汇英答案】D
【汇英答案】建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督:建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。
57.关于租赁合同期限的说法.正确的是( )。
A.租赁期限约定不明确的,推定为6个月
B.租赁合同未约定租赁期限的,视为不定期租赁
C.租赁期限超过20年的,租赁合同无效
D.定期租赁期限届满,承租人继续使用租赁物的,延续原租赁合同期限
【汇英答案】B
【汇英解析】A选项错误,租赁期限约定不明确的,视为不定期租赁;
B选项正确,租赁合同未约定租赁期限的,视为不定期租赁;
C选项错误,租赁期超过20年,超过部分无效;D选项错误,定期租赁合同期限届满,承租人继续使用租赁物,出租人没有提出异议的,原租赁合同继续有效,需要出租人同意才能继续租赁。
【考察考点】租赁合同的法律规定。
58.根据《建筑市场信用管理暂行办法》.,关于市场信用评价主要内容的说法.正确的是()。
A.不得包括对业绩的评价
B.不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标
C.建设单位必须设置对承包单位履约行为的评价指标
D.信用评价指标由县级以上住房城乡建设主管部门制定
【汇英答案】B
【汇英解析】A选项错误:建筑市场信用评价主要包括企业综合实力、工程业绩、招标投标、合间履约、工程质量控制、安全生产、文明施工、建筑市场各方主体优良信用信息及不良信用信息等内容。
C选项错误:鼓励设置建设单位对承包单位履约行为的评价指标。
D选项错误:省级住房城乡建设主管部门应当按照公开、公平、公正的原则,制定建筑市场信用评价标准。
【考察考点】2Z203034建筑市场主体诚信评价的基本规定。
59.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果,应受刑罚处罚的,构成( )。
A.工程重大安全事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.以危险方法危害公共安全罪
D.重大责任事故罪
【汇英答案】D
【汇英解析】最高人民法院《关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》(法发[2019)25号)规定,在生产、作业中违反有关安全管理规定,从高空坠落物品,发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,依照刑法第134条第1款的规定,以重大责任事故罪定罪处罚。
【考察考点】2Z206035违法行为应承担的法律责任。
60.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师担任施工项目负责人期间发生的下列情形中.应当在办理书面交接手续后更换施工项目负责人的是( )。
A.承包人同意更换项目负责人的
B.发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的
C.注册建造师本人不愿继续担任项目负责人的D.担任项目负责人的施工项目暂时停工的
【汇英答案】B
【汇英解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:
(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;
(2)发包方同意更换项目负责人的;
(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
【考察考点】2Z202033建造师的受聘单位和执业岗位范围。
二、多项选择题(共25题,每题2分。每题共有5个选项,有两个或者两个以上符合题意,至少有一个错项。错选不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)
61.下列著作权的权利内容中,保护期不受限制的有( )。
A.署名权
B.发表权
C.修改权
D.使用权
E.保护作品完整权
【汇英答案】A.C,E
【汇英解析】著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同:作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。
62.根据《民法典》,民事法律行为的有效要件有( )。
A.行为人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实
C.不违反法律、行政法规的强制性规定D.不违背公序良俗
E.不超越经营范围
【汇英答案】A.B,C,D
【汇英解析】《民法典》规定,具备下列条件的民事法律行为有效:
62.根据《民法典》,民事法律行为的有效要件有( )。
A.行为人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实
C.不违反法律、行政法规的强制性规定D.不违背公序良俗
E.不超越经营范围
【汇英答案】A.B,C,D
【汇英解析】《民法典》规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(1)行为人具有相应的民事行为能力;(2)意思表示真实;(3)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
【考察考点】2Z204014无效合同和效力待定合同的规定
63.关于立法备案的说法,正确的有( )。
A.设区的市的地方性法规由省、自治区的人民代表大会常务委员会报送备案
B.自治条例、单行条例报送备案时,应当说明对上位法作出变通的情况
C.行政法规由国务院报全国人民代表大会备案D.部门规章报国务院备案
E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案
【汇英答案】B.D.E
【汇英解析】:
(1)A错误.设区的市以及自治州的由全国人民代表大会及常务委员会制定的地方性法规由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
(2)自治条例、单行条例报送备案时,应当说明对法律、行政法规、地方性法规(上位法)作出变通的情况,B正确
(3)行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案,C错误
(4)部门规章和地方性政府规章应报国务院备案D正确
(5)根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案E正确
【考察考点】法的形式和效力层级。
64.根据《建设工程质量保证金管理办法》,关于缺陷责任期确定的说法,正确的有( )。
A.由于承包人原因导致迟延进行竣工验收的,缺陷责任期从合同约定的竣工之日起计
B.缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年c.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期
【汇英答案】B.C,D,E
【汇英解析】由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。A选项错。
B选项正确:缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,由发、承包双方在合同中约定。
C、D选项正确:缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。
E选项正确:由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。
【考察考点】2Z207052质量责任的损失赔偿。
65.下列民事案件执行过程中出现的情形中,人民法院应当裁定终结执行的有( )。
A.据以执行的法律文书被撤销的
B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
D.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的
【汇英答案】A,C,E
【汇英解析】有下列情况之一的,人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的; (2)据以执行的法律文书被撤销的; (3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的:(4)追索赔养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收人来源,又丧失劳动能力的:(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。
【考察考点】2Z208024民事诉讼的审判和执行。
66.关于工程总承包单位责任的说法,正确的有( )。
A.工程总承包单位对其承包的全部建设工程质量负责
B.工程总承包单位有权以其与分包单位之间的保修责任划分拒绝履行保修责任
C.工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责
D.工程总承包单位应当依据合同对工期全面负责
E.分包单位不服从总包单位安全生产管理导致生产安全事故的,免除总承包单位的安全责任
【汇英答案】A,C,D
【汇英解析】B.E选项错误,总承包单位不仅要负责建设工程的施工质量、合同工期、成本控制,还要对施工现场组织和安全生产进行统—协调管理。总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。保修期内工程总承包单位应当根据法律法规规定以及合同约定承担保修责任,工程总承包单位不得以其与分包单位之间保修责任地分而拒绝履行保修责任。
【考察考点】建设工程分包的规定。
67.关于工程竣工结算的说法,正确的有( )。
A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算
B.承包人对发包人提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的,必须先向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解C.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后30天内汇总,送发包人后15天内审查完成
D.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料,经发包人催促后14天内仍未提供或者没有明确答复,发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人自负
E.工程造价咨询机构出具的竣工结算报告对发、承包双方具有法律约束力
【汇英答案】A,D
【汇英解析】A选项正确,工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。B选项错误,承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的,在接到该审核意见后1个月内,可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解,调解不成的,可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
C选项错误,建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总,送发包人后30天内审查完成。
D选项正确,承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料,经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复,发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人自负。
E选项错误,工程造价咨询机构出具的竣工结算报告经发、承包双方签字后生效。
【考察考点】2Z207044竣工结算、质量争议的规定。
68.关于编制招标文件的说法,正确的是( )。
A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,可以以口头的形式通知所有招标文件接受人
B.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件
C.国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求
D.招标文件中不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容
E.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分
【汇英答案】B.C,D
【汇英解析】A选项错误:招标人对己发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15目前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
E选项错误:招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。
【考察考点】2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
69.下列权利中,可以出质的是( )。
A.支票 B.仓单 C.存款单 D.海域使用权E.土地所有权
【汇英答案】A,B,C
【汇英解析】】权利质押是将权利凭证交付质押人或者办理出质登记的担保。债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出:
(1)汇票、本票、支票;(2)债券、存款单;(3)仓单、提单;
(4)可以转让的基金份额、股权;
(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;
(6)现有的以及将有的应收账款;
(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权
利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的,质权自权利凭证交付质权人时设立;没有权利凭证的,质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的,依照其规定。
【考察考点】2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定。
70.下列工作所需时间不计入招标投标投诉处理时限的是( )。
A.层报 B.检验 C.检测 D.调解
E.专家评审
【汇英答案】B.C,E
【汇英解析】《招标投标法实施条例》规定,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部
门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内。
【考察考点】2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理。
71.下列劳动合同终止的情形中,用人单位应当向劳动者支付双倍经济补偿的有( )。
A.劳动者患病在规定的医疗期内用人单位解除劳动合同的
B.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的
C.用人单位与劳动者协商一致解除合同的D.用人单位未及时足额支付劳动报酬,劳动者解除劳动合同的
E.因用人单位被责令关闭导致劳动合同终止的
【汇英答案】A,D
【汇英解析】用人单位不得解除劳动合同的规定:
为了保护—些特殊群体劳动者的权益,《劳动合同法》第42条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同:
(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;
(3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;
(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;
(5)在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;
(6)法律、行政法规规定的其他情形。
用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。
72.根据《保障农民工工资支付条例》,关于农民工工资保障的说法,正确的有( )。
A.施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付该工程建设项目农民工工资
B.施工总承包单位对分包单位所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任
c.建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款,并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户
D.因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的,建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资E.分包单位拖欠农民工工资的,由施工总承守单位先行清偿,再进行追偿
【汇英答案】A.C,D,E
【汇英解析】A选项,根据《保障农民工工资支付条例》,第二十六条施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付该工程建设项目农民工工资。
B选项,分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。
C选项,建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款,并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户,加强对施工总承包单位按时足额支付农
民工工资的监督。
D选项,因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的,建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。
E选项,分包单位拖欠农民工工资的,由施工总承包单位先行清偿,再依法进行追偿。
【考察考点】2Z204024劳动保护的规定。
73.在不当得利中受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的情形有( ).
A.银行多支付的利息
B.为履行道德义务进行的给付C.债务到期之前的清偿
D.明知无给付义务而进行的债务清偿E.承包人超领的原材料
【汇英答案】B.C,D
【汇英解析】《民法典》规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。
【考察考点】2Z201052建设工程债的产生和常见种类。
74.下列情形中,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立无固定期限劳动合同外,用人单位应当与劳动者订立无固定期限劳动合同的有( )。
A.乙连续2次与某施工企业订立期限为2年的劳动合同,续订劳动合同的
B.丁应聘时要求订立无固定期限劳动合同的C.用人单位未及时缴纳社会保险,戊要求订立无固定期限劳动合同的
D.甲在某施工企业连续工作超过10年的
E.用人单位初次实行劳动合同制度时,丙在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的
【汇英答案】A,D,E
【汇英解析】用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出Z白E只期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:
(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的;
(2)用人单位初次实行劳动合同制噎或有旦有1北改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位
连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3)连续订立2次固定期限劳动合同,且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形,续订劳动合同的。需要注意的是,用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
【考察考点】2Z204021劳动合同订立的规定。
75.关于工程监理单位安全责任的说法,正确的有( )。
A.对安全事故隐患进行整改
B.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查C.依法对施工安全事故隐患进行处理
D.依法办理临时中断道路交通批准手续E.承担建设工程安全生产的监理责任
【汇英答案】B,.C,E
【汇英解析】工程监理单位的安全责任:
(1)对安全技术措施或专项施工方案进行审查,选线B正确;
(2)依法对施工安全事故隐患进行处理,选项C正确;
(3)承担建设工程安全生产的监理责任,选项E符合。
工程监理单位受建设单位的委托,有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改,有权要求施工单位暂时停止施工,并依法向建设单位和有关主管部门报告,选项A是施工单位负责的。《建筑法》规定,有下列情形之一的,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续:(1)要临时占用规划批佳范围以外场地的;(2)可
能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的;(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的;(4)需要进行爆破作业的;(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。选项D由建设单位负责办理。
【考察考点】2Z206053工程监理、检验检测单位相关的安全责任。
76.用人单位的下列情形中,劳动者有权解除劳动合同的有( )。
A.未按照劳动合同约定提供劳动保护的B.未按照劳动合同约定提供劳动条件的C.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的
D.未依法为劳动者缴纳社会保险费的E.安排劳动者加班的
【汇英答案】A,B,C,D
【汇英解析】《劳动合同法》第38条规定,用人单位有下列情形之一,劳动者可以解除劳动合同: (1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的,选项A、B符合;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的,选项D符合;(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的,选项c符合;(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。
【考察考点】2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止。
77.根据《碳排放权交易管理办法(试行)》,温室气体排放单位应当列入温室气体重点排放单位名录的情形有( )。
A.因企业向生产经营单位转型,可能排放温室气体的
B.属于全国碳排放权交易市场覆盖行业的C.碳排放配额交易活跃的
D.年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的
E.温室气体排放单位自愿申请纳入重点排放单位名录的
【汇英答案】B,D
【汇英解析】2020年12月生态环境部发布的《碳排放权交易管理办法(试行)》规定,温室气体排放单位符合下列条件的,应当列入温室气体重点排放单位名录;(1)属于全国碳排放权交易市场覆盖行业,选项B符合;(2)年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量,选项D符合。
【考察考点】2Z205012施工现场大气污染防治的规定。
78.某施工企业向某设备公司出卖起重设备1台,同时又与该设备公司订立租赁合同继续占有使用该设备。关于该起重设备所有权转移的说法,正确的有( )。
A.施工企业是该设备的所有权人B.设备公司是该设备的所有权人C.该交付方式为简易交付
D.该施工企业交付设备增值税专用发票后,设备所有权转移
E.该交付方式为占有改定
【汇英答案】B.E
【汇英解析】选项A、B,出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证,并转移标的物所有权的义务,施工企业是出卖人,将所有权转移给设备公司。
选项C、E,占有改定,指买卖双方特别约定,合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有,但其所有权已完成法律上的转移。
选项D,出卖人仅以增值税专用发票及税款抵扣资料证明其已履行交付标的物义务,买受人不认可的,出卖人应当提供其他证据证明交付标的物的事实。
【考察考点】2Z204032买卖合同的法律规定。
79.造成不动产或者动产毁损的,权利人可以依法请求的物权保护方式有( ) 。
A.修理 B.重作 C.更换 D.恢复原状 E.赔礼道歉
【汇英答案】A,B,C,D
【汇英解析】造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。
【考察考点】2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护。
80.下列情形中,评标委员会应当否决投标的有( )。
A.投标联合体没有提交共同投标协议的
B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的
C.投标文件末经投标单位盖章和单位位负责人签字的
D.投标报价超过标底上下浮动范围的
E.投标人不符合招标文件规定的资格条件的
【汇英答案】A,B,CE
【汇英解析】有下列
情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字,选项c符合;(2)投标联合体没有提交共同投标协议,选项A符合;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件,选项E符合;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价,选项B符合;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
【考察考点】2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。
|